- 1 Allgemeines – Geltungsbereich
1 Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäftsbeziehung von Maschenfreude -weil Handarbeit am schönsten ist und sind Bestandteil aller Liefer-, Werks-, Werkliefer- und Dienstleistungsverträge sowie
vertragliche Vereinbarungen und Angebote. Sie gelten spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt.
2 Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, ohne dass diese eine gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.
3) Ausdrücklich widerspricht die Firma Maschenfreude – weil Handarbeit am schönsten ist
Einkaufs- oder Auftragsbedingungen bzw. sonstigen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die von unserem Abweichen, diesen entgegenstehen oder ergänzen, selbst bei Kenntnisnahme dieser anderweitigen Bedingungen werden diese nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich durch Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist schriftlich zugestimmt.
4) Die von der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist unterbreiteten Angebote gelten bis zur Auftragserteilung als freibleibend.
5) Zeichnungen, Pläne und Leistungsverzeichnisse die von der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist, erstellt wurden, sind deren Eigentum. Sie dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an
Dritte weitergegeben werden. Sollte das Angebot nicht zur Ausführung kommen, dürfen weder vom Kunden noch von Dritten die zur Verfügung gestellten Pläne und Unterlagen vervielfältig oder danach gefertigt werden und sind
der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist unaufgefordert zurück zu geben. Werden die Unterlagen dennoch genutzt, steht es der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist frei, den Aufwand für Planung und Zeichnungen in Rechnung zu stellen.
Der Absatz 5 tritt außer Kraft, wenn der Kunde mit der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist einen schriftlichen Planungs- und Beratungsvertrag abgeschlossen hat.
- 2 Vertragsabschluss
1 Die Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist hält sich an abgegebene Angebote bis zu zwei Wochen gebunden, ausgenommen sind Rohstoff- und Materialpreise die extremen Schwankungen unterliegen, auf deren
Entwicklung wir keinen Einfluss ausüben können.
2 Mit der Bestellung von Waren und/ oder Herstellung und/ oder Dienstleistungen erklärt der Kunde verbindlich diese erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, dass in der Bestellung vorliegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme wird schriftlich durch einen gültigen Kaufvertrag vor Beginn der Dienstleistungen erklärt, dieser muss vom Auftraggeber und Auftragnehmer unterzeichnet sein.
Bestellt der Verbraucher die Ware und / oder Dienstleistungen auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die
Allgemeine Geschäftsbedingungen Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar, kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden sein.
4) Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Lieferung durch unsere Zulieferer. Im Falle von Verzögerungen bzw. Nichtverfügbarkeit informieren wir den Kunden umgehend.
§3 Preise, Zahlungs- und Eigentumsbedingungen
3 Der Kunde verpflichtet sich nach Erhalt der Waren und / oder Dienstleistungen binnen einer Frist von 8 Tagen ab Rechnungsdatum die Rechnungssumme ohne Abzug zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Die Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist, ist nach billigendem Ermessen dann berechtigt, die banküblichen Zinsen, mindestens jedoch einen Verzugsschaden in Höhe von 10 % p. a. zu berechnen. Näheres wie Skonto etc. wird auf der Rechnung separat geregelt.
4 Die Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist behält sich vor, eine Sicherheitsleistung von 75% des
Materialpreises vor Beginn der Herstellung zu verlangen. Werden
diese nicht verlangt, bleiben, bis zur Begleichung der Rechnung, sämtliche
gelieferten Materialien im Besitz der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist.
Die Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist bittet darum, Rechnungen innerhalb der vereinbarten Fristen, beginnend
ab Rechnungsdatum, zu bezahlen. Unsere
Mahngebühren betragen 10,00 EUR für die erste Mahnung (Zahlungserinnerung) und 25,00 EUR für die zweite Mahnung. Nach Überschreitung des Fälligkeitsdatums werden die banküblichen Zinsen,
mindestens jedoch einen Verzugsschaden in Höhe von 10% p. a. berechnet.
Zu den Vertragsbedingungen gehört eine optionale Anzahlung für die Materialbeschaffung in Höhe von 50% des Nettoauftragswertes. Diese ist im Anwendungsfalle vorab nach Vereinbarung; vor Beginn der Herstellung, ab Rechnungsdatum, auf
das Konto der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist, vom Auftraggeber zu leisten.
Unberechtigt abgezogenes Skonto kann und wird von der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist nachgefordert.
Als Mehrwertsteuer wird immer der zur Zeit der Rechnungsstellung geltende gesetzliche Mehrwertsteuersatz ausgewiesen und berechnet. Derzeit ist die Firma Maschenfreude als Kleinunternehmer nach § 19 UstG umsatzsteuerbefreit.
Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt wurden.
Tritt in den Vermögensverhältnissen unserer Kunden eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, die Erbringung unserer vertragsmäßigen Leistungen von der Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist, bei Untätigbleiben unserer Kunden, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu fordern.
Soweit nicht anders vereinbart werden angefangene, nicht vollständige
Arbeitsstunden mit dem der Tätigkeit entsprechenden halben Stundensatz berechnet.
Für Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, sowie Arbeiten unter erschwerten, nicht voraussehbaren
Bedingungen, behalten wir uns vor, Zuschläge zu berechnen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wünscht unser Kunde über das Angebot hinausgehende Leistungen, so werden diese nach Aufwand abgerechnet und durch Lieferscheine nachgewiesen; diese
Leistungen sind, soweit diese Gewährung nicht schriftlich vereinbart wurde, nicht skontierbar.
Die Abrechnung unserer Leistungen erfolgt auf Basis der tatsächlich gelieferten und eingebauten Mengen; Einheitspreisvertrag.
Ausführungs- und Lieferpflichten
Im Falle von Wetterkatastrophen, wie z.B. Dürre, Frost oder Hagel oder anderen unvorhersehbaren und unverschuldeten Umständen wie z.B. Seuchen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen jeglicher Art, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Währungsveränderungen oder behördliche Eingriffe, verlängert sich die Liefer- bzw.
Ausführungsfrist für die Dauer der Behinderung. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung bzw. Ausführung unmöglich, so werden wir von der Ausführungs- bzw.
Lieferpflicht frei. In diesen Fällen kann der Kunde Schadensersatz nicht geltend machen.
Teilleistungen und -lieferungen werden ausdrücklich vorbehalten.
Bei der Ausführung sämtlicher Tätigkeiten hält sich die Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist an die gängigen Vorschriften, sowie an die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
- 5 Maße und Muster
1 Sämtliche Maße sind Circa-Maße, welche innerhalb der gesetzlichen Normen nach oben oder unten zulässigerweise abweichen können.
2 Beim Handel mit Naturprodukten, können Formen und Farben von denen als Beispiel gezeigten Bildern und Mustern der Materialien (z.B. Natursteine, Pflanzen, Holz, Keramik, Wolle) abweichen. Dies ist kein Reklamationsgrund.
- 6 Abnahme
1 Dem Auftraggeber wird mit der Rechnung schriftlich die Fertigstellung der Leistungen angezeigt.
Wünscht der Auftraggeber eine Abnahmebesichtigung, so hat er diese innerhalb von 10 Werktagen gemeinsam mit der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist durchzuführen. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung mit
Ablauf von 10 Werktagen nach Ausfertigungsdatum der Schlussrechnung als abgenommen.
2 Auf schriftliches Verlangen der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist sind auch Teile der Leistungen innerhalb einer Frist von 10 Werktagen abzunehmen. Wird vom Auftraggeber keine gemeinsame Abnahme verlangt, gilt die Teilleistung mit Ablauf von 10 Werktagen nach Datum der Aufforderung zur Abnahme als abgenommen.
- 7 Garantie und Gewährleistung
Allgemeine Geschäftsbedingungen
8 Die Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist übernimmt die Gewährleistung nur im Umfang der im Angebot vorgenommenen Leistungsbeschreibung.
13 Es gelten die Gewährleistungsfristen gem. §
13 Nr. 4 VOB/B.
14 Trifft ein Garantiefall ein, behalten wir uns zunächst das Recht auf Nachbesserung vor. Sollte diese zum wiederholten Male misslingen steht dem Kunden ein Recht zur Herabsetzung der Vergütung zu. Vom Vertrag zurücktreten kann der Kunde nur im Falle von grob fahrlässigen und schwerwiegenden Mängeln, die unter keinen
Umständen durch Nachbesserungsarbeiten zu beseitigen sind oder im Rahmen von mehreren Nachbesserungsversuchen nicht beseitigt wurden.
15 Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach mehrmaliger gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach mehrmaliger gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn
ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache.
- 9 Schlussbestimmungen
1) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der allgemeine
Gerichtsstand der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist (Amtsgericht Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stuttgart). Sind die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliche Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der allgemeine
Gerichtsstand der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist (Amtsgericht Stuttgart).
9 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst am nächsten kommt.
10 Mündliche Nebenabreden, nachträgliche Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
11 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Maschenfreude- weil Handarbeit am schönsten ist werden auch dann Vertragsbestandteil zukünftiger Verträge, wenn im Folgevertrag nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird.
- Sonstige Bestimmungen
Der Auftraggeber hat während des bestehenden Vertrages mit dem Auftragnehmer diesem eine eventuelle
Änderung seiner Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Alle
Vereinbarungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. - Bild-, Video-, Tondokumente
Dem Auftragnehmer ist es grundsätzlich gestattet Bild-, Video- und Tondokumente von den hergestellten Produkten anzufertigen und diese für Marketingzwecke einzusetzen.
Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.
Stand: November 2025
Allgemeine Geschäftsbedingungen
